联系电话: 13951899110
联系我们

手机:13951899110

电话:(025)8411-0110

地址: 江苏省南京市汉中门大街1号汉中新城11楼G座

南京律师在线咨询
相关信息
您现在的位置:南京刑事律师网>联系我们

商品房买卖契约是什么?商品房买卖契约样本

南京刑事律师网 www.njLs110.com

商品房买卖契约是什么?商品房买卖契约样本

现在有很多的人都倾向于有一套属于自己的房子,感觉这样更有安全感,但在进行房屋买卖时,往往会涉及许多法律问题,最关键的一个文件就是房屋买卖契约,网的我们下面带你了解,商品房买卖契约是什么?

一、商品房买卖契约是什么

房屋买卖契约是指房屋买卖双方达成的购房协议,具有法律效力。

二、 商品房买卖契约的样本

商品房买卖契约的样本

卖方(以下简称甲方):( )

买方(以下简称乙方):( )

甲方按照《浙江省实施〈中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和暂行条例〉办法》的规定,通过( )方式,取得浙江省( )区(县)( )地块的土地使用权,土地面积为( )平方米, 土地使用年限( )年,自( )年 ( )月( )日至( )年( )月( )日止,国有土地使用证号为( ),经浙江省房地产管理局审核,准予上市销售,浙江省商品房销售许可证号为 ( )。

乙方自愿购买甲方的( )的房屋,甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占土地使用权同时转让给乙方。双方经协商,就上述房屋的买卖事项,订立本契约。

第一条:( )房屋,房屋用途为( ),建筑面积为( )平方米(含共有共用面积,房屋状况详见附件),土地使用面积( )平方米(含共有共用面积),土地使用期限自房屋产权过之日起至( )年( )月( )日止。 上述面积已经( )房地产管理局测绘。

第二条:双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币( )元,价款合计为(大写)( )仟 ( )佰( )拾( )万( )仟( ) 佰( )拾( )元整(小写: )。乙方预付的定金( )元,在乙方支付购房价款时转为购房价款。

第三条:乙方同意在本契约签定( )日内将购房款全部汇入甲方指定银行。 甲方指定银行:( ) 银行帐号:( )

第四条:甲方同意在( )年( )月( )日前将房屋交付给乙方。交付时,甲方提交建筑工程质量部门出具的《工程质量竣工核验证书》,并办妥全部交接手续。交付地点:( )。 甲方同意按《建设工程质量管理办法》的有关规定,自房屋交付之日超对乙方购置的房屋进行保修。

第五条:乙方同意其购置的房屋由甲方认可的管理公司代管。

第六条:双方同意在签定本契约后一个月内,持本契约和有关证件到房地产管理部门办理房屋买卖立契过户手续,并按有关规定申领房屋所有权证。 办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。

第七条:本契约生效后,除不可抗力(人力不可抗拒的自然灾害和其他事故;非甲方所能控制的原因并须有关部门证明)外,甲方不按期交付房屋的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋交付之日第二天超至实际交付日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过( )日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日超生效。甲方除在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价及利息全部退还给乙方。利息参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。

第八条:本契约生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定付款之日超至实际付款之日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过( )(遇法定节假日顺延)乙方未付款的,甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。

第九条:本契约由双方签字之日超生效,未尽事项双方可另签补充协议。本契约的附件和双方签定的补充契约,为本契约不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。

第十条:本契约在履行中双方如发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。

第十一条:本契约正本一式二份,甲乙双方各一份,副本( ) 份,房地产管理部门一份。( )。

甲方(签章): 乙方(签章):

法定代表人: 法定代表人:

地址: 地址:

联系电话: 联系电话:

邮政编码: 邮政编码:

代理人: 代理人:

联系电话: 联系电话:

身份证号码: 身份证号码:

年 月 日 年 月 日

预售登记机关:(章)

经办人:

年 月 日

以上是对于商品房买卖契约是什么的简单解答,契约是在买房时签订的一种协议,我们还为您提供了样本,房屋买卖契的样本仅供参考。房屋的买卖对于大部分人来说都是人生中的一件大事,谨慎为妙,如有这方面的其他问题,或是其它的法律问题,建议可以向我们网站的专业律师进行咨询。


·按揭房赠与合同是怎样的
    按揭房赠与合同是怎样的?如何写按揭房赠与合同?拥有一套房产是现在很多人奋斗的目标,按揭买房是现在很多人购房的选择,一些时候就会出现想将房产赠与子女等问题,那么按揭房能增......

·房产转让合同要公证吗
    房产转让合同要公证吗?进行房产的转让其实多数情况下都是指对房产进行交易,这个过程中有的人不放心,可能在签订了房产转让合同之后还会办理公证手续。那从法律角度分析的话,房产......

·签订购房合同前的注意事项
    签订购房合同前的注意事项首先我们要明确一个问题,购房合同指的是购房者与开发商之间约定权利义务的合同,所以签订购房合同,应该是跟房地产开发商签定。但现在很多开发商会让中介......

·借用他人名字买房是否有法律效力
    有购房政策的限制,如今在一些大城市,并不是有钱就能买到房产,此时需要达到当地规定的购房标准,那么才允许购买房产。而对于一些没有资格购买房产的人而言,可能就会出现借用他人名......

·论购房者的优先权
    内容摘要:随着优先权制度的深入研究,该制度已逐渐被人们所接受。根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿问题的批复》第二条的规定:“消费者交付购买商品房的全部或者大部分款......

·房屋被拆迁,维权时才发现拆错了,该怎么办?
    一、房屋被拆迁,维权时才发现拆错了,该怎么办?  房屋被拆迁,维权时才发现拆错了,可以协商或起诉赔偿。  《最高人民法院关于受理房屋拆迁、补偿、安置等案件问题的批复》规定:......