联系我们
相关信息
您现在的位置：南京刑事律师网>联系我们
采购合同内容主要包括哪些？
南京刑事律师网 www.njLs110.com
采购合同内容主要包括哪些？
一、采购合同内容主要包括哪些？
采购合同是商务性的契约文件，其内容条款一般应包括：
供方与分供方的全名、法人代表，以及双方的通讯联系的电话、电报、电传等; 采购货品的名称、型号和规格，以及采购的数量; 价格和交货期; 交付方式和交货地点; 质量要求和验收方法，以及不合格品的处理，当另订有质量协议时，则在采购合同中写明见“质量协议”; 违约的责任。
二、合同范本
编辑
编号：
卖方：
买方：
签订地点：
一、根据《中华人民共和国合同法》，经买卖双方协商，签订本合同。
序号使用单位品名品牌型号规格产地保修期单价(元)数量(套)采购金额(元)
1
2
3
4
5
6
7
8
合计：
二、供应设备：
三、 质量与检验
1、卖方须准时提供全新的、包装完美无破损的、备件齐全的、完全符合国家的有关质量标准的设备。
2、设备验收包括：数量、外观质量、备件备品、装箱单、技术参数资料(中文)、设备安装调试运行良好。
3、设备应钉有铭牌(包括：制造商、设备名称、型号规格、出厂日期等)并附有产品质量检验合格标志。
四、交货及验收
1、合同签订后，卖方免费送货至买方的使用单位(名称：????地址：?????电话：???)。
2、在货到后3天内，卖方免费完成设备安装调试工作。
3、设备验收：使用单位按国家规定的标准或厂方出厂标准验收，使用确认设备运行良好，并在验收报告上签字盖章
4、设备出现质量问题，卖方负责免费“三包”，7天包退、15天包换和不少于1年的保修。如果每件设备一年内出现三次质量故障，同类设备总货量一年内出现质量故障超过15%的，应包换。
五、付款方式
1、卖方提交合同、验收报告、发票复印件(加盖采购单位公章)和拨款凭证复印件给广州市海珠区政府采购中心。
2、 广州市海珠区国库支付中心15天内用转账方式支付货款。
六、售后服务
1、卖方提供的免费上门保修服务，自验收报告签字之日起计算。
2、保修期内设备出现故障，属于产品质量问题，由卖方负责维修，不再收取费用;属于人为造成的，卖方提供服务，但须收取材料费。
3、故障报修的响应时间：工作时间8:00～18:00期间为4小时，非工作时间为16小时(保修电话：?地址：?)。
4、设备故障在检修8小时后仍无法排除，卖方应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障修复。
5、保修服务方式，即由卖方免费派员到使用单位现场维修。
七、培训
1、卖方免费向使用单位提供设备的基本使用的培训。
2、培训时间由使用单位安排进行1—2次集中的培训。
八、违约责任
1、买方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，向卖方赔付货款总值的百分之五违约金。
2、买方逾期支付设备款的，向卖方赔付欠款百分之五。
3、卖方所交的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，买方有权拒收设备，卖方赔付货款总值百分之五的违约金。
4、卖方不能交付设备的，向买方赔付货款总值百分之五的违约金。
5、卖方逾期交付设备，向买方赔付逾期交货部分货款总额的百分之五。逾期交付超过十天，买方有权终止合同。
九、争议及仲裁
1、因设备的质量问题发生争议，由广州市技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由买方承担;设备不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。
2、因本合同引起的争议，双方应协商解决，也可以向合同签订所在地人民法院提出诉讼。
十、本合同一式三份，买卖双方和海珠区政府采购中心各1份，自双方签字盖章之日起生效。
综合上面所说的，采购合同与其它的合同是一样的，必定要在双方同意的情况之下才能进行签订，而且里面的内容也要按双方协商的条款来进行写，确保所写的条款与实际的相符合，只要双方确认好就可以签字，从而可以保障到双方的权益。
·入职给合同范本是什么样的
入职签订劳动合同是理所当然的事，但是签订合同之前，必须要有一份完整的劳动合同才行。但是能够自己草拟一份入职劳动合同的朋友很少，您都需要入职给合同范本进行参考。入职合同的内......
·开发商不履行拆迁补偿合同怎么办
开发商不履行拆迁补偿合同怎么办现在很多城市在建设的过程中都会出现拆迁的情况，很多人一般与开发商会达成一定的协议来维护自己的合法权益，那么如果开放商不履行拆迁补偿合同怎么办......
·法定要式合同有哪些
法定要式合同有哪些在创业的过程避免不了的便是合作，要想在合作中不因为利益而产生纠纷，就需要制定合同，那么何为法定要式合同，那些是要式合同，签订他时又应该注意什么呢，我们便......
·合同内违约金的约定的上限是多少
合同内违约金的约定的上限是多少根据《合同法》第一百一十四条的规定，违约金过高的比较标准为守约方的实际损失，如上所述，实际损失包括直接损失和履行利益损失。《最高人民法院关于......
·协议解除合同的补偿金多久能发?
协议解除合同的补偿金多久能发?一、协议解除合同的补偿金发放时间依照规定，一般解除劳动合同后补偿金应在解除劳动合同办理离职手续就应该发放。即应当在办结工作交接时支付，但在......
·如何追究合同无效的赔偿责任
如何追究合同无效的赔偿责任合同作为一种民事法律行为有着其强大的法律约束力，但是关于这种约束力是否执行，合同的有效性，是其的充要条件。那么遇到无效合同我们又该如何追究赔偿责......
一、采购合同内容主要包括哪些？
采购合同是商务性的契约文件，其内容条款一般应包括：
供方与分供方的全名、法人代表，以及双方的通讯联系的电话、电报、电传等; 采购货品的名称、型号和规格，以及采购的数量; 价格和交货期; 交付方式和交货地点; 质量要求和验收方法，以及不合格品的处理，当另订有质量协议时，则在采购合同中写明见“质量协议”; 违约的责任。
二、合同范本
编辑
编号：
卖方：
买方：
签订地点：
一、根据《中华人民共和国合同法》，经买卖双方协商，签订本合同。
序号使用单位品名品牌型号规格产地保修期单价(元)数量(套)采购金额(元)
1
2
3
4
5
6
7
8
合计：
二、供应设备：
三、 质量与检验
1、卖方须准时提供全新的、包装完美无破损的、备件齐全的、完全符合国家的有关质量标准的设备。
2、设备验收包括：数量、外观质量、备件备品、装箱单、技术参数资料(中文)、设备安装调试运行良好。
3、设备应钉有铭牌(包括：制造商、设备名称、型号规格、出厂日期等)并附有产品质量检验合格标志。
四、交货及验收
1、合同签订后，卖方免费送货至买方的使用单位(名称：????地址：?????电话：???)。
2、在货到后3天内，卖方免费完成设备安装调试工作。
3、设备验收：使用单位按国家规定的标准或厂方出厂标准验收，使用确认设备运行良好，并在验收报告上签字盖章
4、设备出现质量问题，卖方负责免费“三包”，7天包退、15天包换和不少于1年的保修。如果每件设备一年内出现三次质量故障，同类设备总货量一年内出现质量故障超过15%的，应包换。
五、付款方式
1、卖方提交合同、验收报告、发票复印件(加盖采购单位公章)和拨款凭证复印件给广州市海珠区政府采购中心。
2、 广州市海珠区国库支付中心15天内用转账方式支付货款。
六、售后服务
1、卖方提供的免费上门保修服务，自验收报告签字之日起计算。
2、保修期内设备出现故障，属于产品质量问题，由卖方负责维修，不再收取费用;属于人为造成的，卖方提供服务，但须收取材料费。
3、故障报修的响应时间：工作时间8:00～18:00期间为4小时，非工作时间为16小时(保修电话：?地址：?)。
4、设备故障在检修8小时后仍无法排除，卖方应在24小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障修复。
5、保修服务方式，即由卖方免费派员到使用单位现场维修。
七、培训
1、卖方免费向使用单位提供设备的基本使用的培训。
2、培训时间由使用单位安排进行1—2次集中的培训。
八、违约责任
1、买方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，向卖方赔付货款总值的百分之五违约金。
2、买方逾期支付设备款的，向卖方赔付欠款百分之五。
3、卖方所交的设备品种、型号、规格不符合合同规定的，买方有权拒收设备，卖方赔付货款总值百分之五的违约金。
4、卖方不能交付设备的，向买方赔付货款总值百分之五的违约金。
5、卖方逾期交付设备，向买方赔付逾期交货部分货款总额的百分之五。逾期交付超过十天，买方有权终止合同。
九、争议及仲裁
1、因设备的质量问题发生争议，由广州市技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由买方承担;设备不符合质量标准的，鉴定费由卖方承担。
2、因本合同引起的争议，双方应协商解决，也可以向合同签订所在地人民法院提出诉讼。
十、本合同一式三份，买卖双方和海珠区政府采购中心各1份，自双方签字盖章之日起生效。
综合上面所说的，采购合同与其它的合同是一样的，必定要在双方同意的情况之下才能进行签订，而且里面的内容也要按双方协商的条款来进行写，确保所写的条款与实际的相符合，只要双方确认好就可以签字，从而可以保障到双方的权益。
·入职给合同范本是什么样的
入职签订劳动合同是理所当然的事，但是签订合同之前，必须要有一份完整的劳动合同才行。但是能够自己草拟一份入职劳动合同的朋友很少，您都需要入职给合同范本进行参考。入职合同的内......
·开发商不履行拆迁补偿合同怎么办
开发商不履行拆迁补偿合同怎么办现在很多城市在建设的过程中都会出现拆迁的情况，很多人一般与开发商会达成一定的协议来维护自己的合法权益，那么如果开放商不履行拆迁补偿合同怎么办......
·法定要式合同有哪些
法定要式合同有哪些在创业的过程避免不了的便是合作，要想在合作中不因为利益而产生纠纷，就需要制定合同，那么何为法定要式合同，那些是要式合同，签订他时又应该注意什么呢，我们便......
·合同内违约金的约定的上限是多少
合同内违约金的约定的上限是多少根据《合同法》第一百一十四条的规定，违约金过高的比较标准为守约方的实际损失，如上所述，实际损失包括直接损失和履行利益损失。《最高人民法院关于......
·协议解除合同的补偿金多久能发?
协议解除合同的补偿金多久能发?一、协议解除合同的补偿金发放时间依照规定，一般解除劳动合同后补偿金应在解除劳动合同办理离职手续就应该发放。即应当在办结工作交接时支付，但在......
·如何追究合同无效的赔偿责任
如何追究合同无效的赔偿责任合同作为一种民事法律行为有着其强大的法律约束力，但是关于这种约束力是否执行，合同的有效性，是其的充要条件。那么遇到无效合同我们又该如何追究赔偿责......