合同违约赔偿协议书范本

合同违约赔偿协议书范本合同违约赔偿协议书范本甲方(出卖人)：_____都城物业发展有限公司乙方(买受人）_____劲松路甲1号松华园小区 单元 房业主鉴于：1、_____年 月 日，甲、乙双方共同签订了《北京市商品房预售合同》(合同编号： )，乙方购买_____劲松路甲1号松华园小区住宅楼(都城心屿)，乙方已向甲方支付购房款人民币 元。2、甲方应于_____年10月31日前向乙方交付商品房。3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工，甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。4、乙方已收到甲方的《入住通知书》，甲方自2008年5月20日起办理入住手续，乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至20XX年5月19日。5、乙方已于_____年5月30日办理了入住手续，接收了商品房。6、自_____年11月1日起至2008年5月19日止，甲方逾期交房201日，对照《北京市商品房预售合同》第十三条之约定，甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金，甲方应向乙方支付逾期违约金人民币 元。甲乙双方经协商，达成以下协议共同执行一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币 元，于2008年 月 日前以现金方式一次付清。二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。三、乙方收到甲方支付违约金，视同甲方已履行违约赔偿责任，乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。四、本协议自双方签字盖章之日起生效。五、本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份，具有同等法律效力。甲方：________ 乙方：________________ 年________ 月________ 日合同违约赔偿协议书主要是作为双方已经就违约赔偿达成合意的证据，以避免今后产生不必要的纠纷。相信您在阅读了我们提供的合同违约赔偿协议书范本后，都知道合同违约赔偿协议书应该怎么写吧。若您还有其他的法律问题，您可以咨询辽阳律师。



·合同法关于违约金约定不明应该怎样进行赔偿
    一、民法典关于违约金约定不明应该怎样进行赔偿《民法典》第五百八十四条关于“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因......
·解除买卖合同返还货物的要求是否合理
    解除买卖合同返还货物的要求是否合理?解除买卖合同返还货物的要求是否合理这个问题是需要根据解除买卖合同的原因分析的。《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日生效)第五百六十六条......
·合同继续履行的判决书的内容有哪些？
    合同继续履行的判决书的内容有哪些？标题一、法院名称：法院全称，宋体二号字二、“民事判决书”：宋体一号字三、案号、正文一律仿宋三号字四、案号：与标题之间空一行，连......
·无偿保管合同双务合同吗？
    无偿保管合同双务合同吗？无偿合同一般都是单务合同，一方当事人给予他方利益并不取得相应对价，如果非义务人主观过错致使违约却要求其承担责任，这显然与公平原则相悖，容易导致合同......
·解除保险合同的形式有哪些
    保险合同的解除，一般分为法定解除和意定解除两种形式。一、法定解除这是指当法律规定的事项出现时，保险合同当事人一方可依法对保险合同行使解除权。法定解除的事项通常在法律中被直......
·《中华人民共和国合同法》中合同毁约的赔偿多少
    《中华人民共和国合同法》中合同毁约的赔偿多少?《中华人民共和国合同法》中没有统一规定毁约赔偿标准。1、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也......